重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 建设工程> 一级建造师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

【背景资料】 某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500

【背景资料】

某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2,经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件1:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2:8灰土提前2d搅拌好备用。

事件2:中标造价费用组成为:人工费3000万元,材料费17505万元,机械费995万元,管理费450万元,措施费用760万元,利润940万元,规费525万元,税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。

事件3:在基坑施工过程中,发现古化石,造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告,索赔工期2个月,索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实:人工窝工费18万元,机械租赁费用3万元,管理费2万元,保函手续费0.1万元,资金利息0.3万元,利润0.69万元,专业分包停工损失费9万元,规费0.47万元,税金0.99万元。经审查,建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费外,不同意支付其他索赔费用。

【问题】

1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)。

2.分别指出事件1中施工单位做法的错误之处,并说明正确做法。

3.事件2中,除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外,成本管理任务还包括哪些工作?分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元。

4.列式计算事件3中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元(保留两位小数)。

答案
查看答案
更多“【背景资料】 某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500”相关的问题

第1题

(四)背景资料:某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下

(四)背景资料:

某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位X把安装工程直接交予A公司承建(是否应进行公开招标)。上级主管部门予以否定。之后,建设单位公开招标,选择安装单位。

招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。

工程报价采用综合单价报价。

经资质预审后,共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件):

A公司提前一天递交了投标书;

B公司在前一天递交投标书后,在截止投标前10分钟,又递交了修改报价的资料;

D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章(废标书);

E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书);

经评标委员会评定、建设单位确定,最终C公司中标,按合同范本与建设单位签订了施工合同。(符合资格的5家公司投标,2家公司投的标书为废标,3家公司的标书有效,此次招标有效符合规定)

施工过程中发生下列事件:

事件一:开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10天,并造成窝工非及其他经济损失共计15万元;(建设方的原因)

C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天,经济损失3万元(施工方设备管理的原因);

因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用30万元;(设计变更)

施工过程中遇台风暴雨,C公司延误工期5天,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元。(不可抗力)

事件二:非标件制作过程中,C公司对成品按要求做外观检查,检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷,并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。

问题:

1. 分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

2. 招投标中,哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。

3. 列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。

4. 用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷?

点击查看答案

第2题

(一)某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单

(一)

某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建。上级主管部门予以否定。之后,建设单位公开招标,选择安装单位。招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后,共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中,A公司提前一天递交了投标书;B公司在前一天递交投标书后,在截止投标前10分钟,又递交了修改报价的资料;D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章;E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定,建设单位确定,最终C公司中标,按

合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件:

事件一:开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10d,并造成窝工费及其他经济损失共计15万元;C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d,经济损失3万元;因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用30万元;施工过程中遇台风暴雨,C公司延误工期5d,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元。

事件二:非标件制作过程中,C公司对成品按要求做外观检查,检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷,并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。

问题

1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

2.招标投标中,哪些单位的投标书属于无效标书?此次招标投标工作是否有效?说明理由。

3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。

4.用焊接检验尺主要检查焊缝可能存在哪些缺陷?

点击查看答案

第3题

背景资料一大型化工厂迁建人工业园区,在竣工验收时,验收委员会发现该工程部分引进了新工艺技术,

背景资料

一大型化工厂迁建人工业园区,在竣工验收时,验收委员会发现该工程部分引进了新工艺技术,中高压管路的管材即使在国内有能生产的部分,几乎全部从技术引进国进口;原规划中的厂医务所因临近兴建的园区医院而取消了;查阅竣工结算书发现大型拱顶内浮盘贮罐的网架特种铸钢节点件每吨的价格要比国内同类型的价格便宜近一半。

问题

验收人员对全部进口中高压管材发生疑问,应查阅什么资料进行证实?

点击查看答案

第4题

背景资料 某施工单位承担一机电工程项目设备安装。一台大型压缩机组到货后短时间不能进行安装,

背景资料

某施工单位承担一机电工程项目设备安装。一台大型压缩机组到货后短时间不能进行安装,建设单位在未拆开压缩机包装的情况下,将压缩机机组运至施工单位工程的临时库房,交与施工单位管理。施工过程中,由于建设单位需要使用这个临时库房所占用地,要求施工单位拆迁,施工单位项目部的工程管理部门组织民工将该机组搬运到另一个大型机械设备临时摆放场地存放。机组下面铺垫道木,上面用防雨布遮盖,零、配件木箱放在机组旁边。该临时场地只有顶棚、没有围墙,无人专管,人员随便出入。搬运过程无设备管理人员参加,未进行设备配件的进出库清点、验收。

在安装阀门时,打开阀门包装箱发现其技术资料不全,两天后在其他水泵箱中找到。

对此,该机电安装企业开展了工程设备管理大检查,结果发现:少量仓库内设备名称和规格不符;两箱限额设备部件已经运达安装现场,其中一箱外箱体在安装过程中受到机械力打击。

问题

简述大件工程设备运输管理要求。

点击查看答案

第5题

某市要兴建一大型的水上公司,需要征用某乡土地66亩,建设单位经市政府土地管理局批准之后即对该地
进行征用。该乡几户农民因与建设单位在征地补偿费上发生纠纷,提请市政府予以裁决,市政府作出了强制性补偿的决定,但农民对此决定仍不服。对此,几户农民应该怎么办?()

A.只能向市政府请求解决,而不能提起诉讼

B.应当以建设单位为被告提起民事诉讼

C.应当以建设单位为被告提起行政诉讼

D.应当以市人民政府为被告提起行政诉讼

点击查看答案

第6题

背景资料某写字楼工程,地下1层,地上10层,当主体结构已基本完成时,施工企业根据实际情况,调整了装

背景资料

某写字楼工程,地下1层,地上10层,当主体结构已基本完成时,施工企业根据实际情况,调整了装修施工组织设计文件,编制了装饰工程施工进度网络计划,经总监理工程师审核批准后组织实施。

如下图:

在施工过程中,发生了以下事件:

事件一:工作E原计划6天,由于设计变更改变了主要材料规格与材质,经总监理工程师批准,E工作计划改为9天完成,其他工作与时间执行原网络计划。

事件二:一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶,一盏大型水晶灯(重100kg)安装在吊顶工程的主龙骨上。

事件三:由于建设单位急于搬进写字楼办公,要求提前竣工验收,总监理工程师组织建设单位技术人员、施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。

问题:

指出本装饰工程网络计划的关键线路(工作),计算计划工期。

点击查看答案

第7题

【背景资料】 某省会城市为承办某大型体育赛事,拟在市中心新建一包含足球场、篮球馆、排球馆和羽毛球
馆的综合体育中心,建设单位分别与土建、机电安装和钢结构施工单位签订了工程承包合同,并委托土建单位实行总承包管理。由于工作量较大,机电安装公司将部分辅助工程分包给具备资质的劳务公司。 【问题】 1.项目经理和项目总工程师对项目的安全生产负有怎样的领导责任? 2.为确保施工安全,应按照什么方针和原则来制定安全生产责任制? 3.使用承租的施工起重等机械,在安全管理上应遵守什么规定? 4.施工现场安全检查的内容和重点是什么?

点击查看答案

第8题

背景 某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平

背景

某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下

事件:

事件一:土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符,认为是业主提供的市政接口资料有误,A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所增加的施工工作量。

监理工程师实地检查后,认为施工单位新建建筑定位放线可能有误,提出重新复查定位线。A单位用开工前设计院移交坐标点位重新进行引测,证明与施工现状相符。监理单位上报建设单位后,建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测,此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查配合费用和相应停工损失的索赔要求。

事件二:土建施工单位A在征得业主同意后,将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案,由于无须专家论证,经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见:(1)实施总承包的工程,其专项方案必须由总承包单位组织编制;(2)审批手续不正确,不应是C公司技术负责人签字审核,而应为A单位技术负责人签字审核。

事件三:土建施工A单位在工程结构施工完成时,装饰装修B单位也进入施工现场,此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制,无法同时满足实际需要,A单位为了自身施工需要,当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯,造成装饰装修施工进度严重滞后,使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。

经查,业主与B单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成,并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。

2.问题

(1)事件一中,建设单位代表在任何情况下要求重新检验,施工单位是否必须执行?说明理由。

(2)事件一中,土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。

(3)事件二中,监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。

(4)事件三中,装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。

点击查看答案

第9题

(五)背景资料某施工单位中标一大型设备基础土方开挖工程,工程量清单报价如下:挖土方8000m3,综合

(五)

背景资料

某施工单位中标一大型设备基础土方开挖工程,工程量清单报价如下:挖土方8000m3,综合单价8.0 元/m3;零星用工40 元/工日,窝工补偿费28 元/工日。双方签订合同,并约定每拖延l 日罚款5000 元。施工单位制定了施工方案并经建设单位批准,使用施工单位的一台反铲(台班费1100 元/台班,停置费800 元/日)开挖,计划7月1日开工,7月l0日完工,绝对工期l0日历日。

在施工中发生下列事件:

一、按计划开工后第二天因反铲故摩,停工1 日,窝工l0 工日;

二、7月4日遇未预见的软土层,施工单位按监理工程师指令立即停工,并配合地质复查,用工20工日;

三、7月7日施工单位接到监理工程师签发的次日复工指令及局部开挖加深的变更通知,增加挖方量800m3;

四、7月9日至l0 日遇百年不遇冰雹,停工2日,窝工20工日;

五、7月11日修复清理冰雹损坏的基坑周围正式道路用工20工日(机械、材料由甲方提供),修复因冰雹受损的反铲发生费用3000元;

六、7月12日复工挖掘,7月l8日完工。

问题

1.因挖土机械故障造成的损失应该由谁承担?为什么?

2.监理工程师有权要求施工单位对工程的哪些方面进行变更?要求施工单位配合地质复查和增加挖土方量分别属其中的哪一类?

3.因冰雹造成的工期和费用损失,施工单位和建设单位应如何分担?

4.综合分析上列事件,分剐列式计算施工单位可向建设单位索赔的费用。

5.施工单位是否会因工期拖延被处罚?说明原因。

点击查看答案

第10题

某学校拟在校园内兴建一幢3层钢筋混凝土框架结构教学楼,采用柱下条形钢筋混凝土基础。在工程准备

某学校拟在校园内兴建一幢3层钢筋混凝土框架结构教学楼,采用柱下条形钢筋混凝土基础。

在工程准备阶段收集了以下工程文件资料:①建设工程施工许可证;②建设工程规划许可证;③可行性研究报告;④建设用地规划许可证;⑤项目建议书等。上述工程文件资料产生先后次序排列正确的是()。

A.⑤④⑧②①

B.⑤③④②①

C.⑤③④①②

D.③②⑤④④

下列工程文件资料中不属于建设单位工程文件资料中的开工文件类的是()。

A.建设工程施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.建设用地规划许可证

D.工程质量监督手续

建设单位办理建设工程质量监督手续登记时,应提交的资料有()等。

A.建设工程施工许可证

B.设计中标通知书

C.施工、监理合同及其单位资质证书

D.施工图设计文件审查意见

E.建设工程规划许可证

可行性研究报告内容为()。

A.企业基本情况、项目产品市场调查和预测

B.项目实施目标

C.投资估算和资金筹措

D.必要性分析、项目背景及投资环境情况

E.综合经济效益分析和可行性分析结论

下述工程文件资料中由建设行政主管部门提供的是()。

A.建设工程施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.建设用地规划许可证

D.规划选址意见书

下列文件档案资料中需城建档案馆归档保存的是()。

A.技术交底资料

B.图纸会审、设计变更、洽商记录

C.预制桩(钢桩、商品混凝土及桩头)质量证明文件、进场验收记录

D.焊条(焊剂)质量证明文件

监理规划是在()时形成的。

A.监理投标

B.施工监理准备

C.开工审批

D.施工监理

单位(子单位)工程观感质量检查记录是在()阶段形成的。

A.施工准备

B.施工过程管理

C.竣工验收

D.工程移交

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝