请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查；5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，则事件工期索赔应是()天。
A．3
B．4
C．5
D．6
答案
更多“建筑公司（乙方)于某年4月20日与某厂（甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室)的施工”相关的问题
第1题
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11 日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件： 1．因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日； 2．基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复 查，配合用工1个工日； 3．5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，5月20---22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日； 4．5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
(3)每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
第2题
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
(1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工曰。
(2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
(3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
(4)5月20日一5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
(5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
第3题
在实际施工中发生如下几项事件：
事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日。
事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日至5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件四：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕
【问题】
l．承包商的索赔要求成立的条件有哪些？
2．建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔？说明原因。
3．每项事件工期索赔各是多少d？总计工期索赔是多少d？
第4题
某建筑公司(乙方)于2007年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4．2元／m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定2007年5月11日开工，2007年5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件。
事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人工窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师2007年5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
事件3：2007年5月19日接到监理工程师于2007年5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件4：2007年5月20～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工10个工日。
事件5：2007年5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，2007年5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于2007年5月30日挖坑完毕。
1．上述各事件中，建筑公司是否可以向厂方要求工期索赔？说明原因。
2．每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
3．假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
第5题
背景
某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3(5元/m3)。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项
事件：
事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日;
事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。
事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。
事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。
事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。
问题
1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。
2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
3.合理索赔金额是多少？
4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？
5.简述如何提高索赔成功率。
第6题
【背景资料】
某建筑公司于2002年4月16日与某厂签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房的施工合同。建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工，租赁费为450元/台班。合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几起事件。
事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10工日。
事件二：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令．进行地质复查，配合用工15个工日。
事件三：5月19日接到监理工程师发出的5月20日复工令，同时收到基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件四：5月20日～5月22日，因下季节性大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日，5月23日恢复挖掘工作，最终基坑于5月29日施工完毕。
【问题】
1．建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔。并说明原因。
2．每起事件工期索赔各是多少天(假定事件均在关键线路上)？总计工期索赔是多少天？
3．如人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
4．建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些？
第7题
【背景资料】
某建筑公司3月10日与建设单位签订了施工合同，其主要内容如下：
(1)合同总价600万元，某中主要材料和结构件占60%；
(2)预付备料款占合同总价的25%(3个月的总量)于3月20日拨付给乙方；
(3)工程进度款在每月的月末申报，于次月的5日支付；
(4)工程竣工报告批准后30日内支付工程总价款的95%，留5%的保修金，保修期(半年)后结清。工程4月10日开工，9月20日竣工，如果工程款逾期支付按每日8‰利率计息，逾期竣工按1000元/日罚款。
根据甲方代表批准的施工进度计划，各月计划完成产值如下表所示。
1.jpg)
工程施工到8月16日，设备出现故障停工两天，窝工15工日，每工日单价为19.5元/工日，8月份实际完成产值比计划少3万元，工程施工到9月6日，甲方提供的室外装饰面层材料质量不合格，粘贴不上；甲方决定换成板材，拆除工日60工日，每工日单位价为19.5元/工日，机械闲置3台班，每台班400元，材料损失5万元，其他各项损失为1万元，重新粘贴预算价为10万元，工期延长6天，最终工程于9月29日竣工。
【问题】
1．请按原施工进度计划拟定一份甲方逐月拨款计划。
2．乙方分别于8月20日和9月16日提出两次索赔报告，要求第一次延长工期2天、索赔费用1092元。第二次延长工期6天、索赔费用162 070元。请问这两次索赔能否成立？应批准延长几天工期，索赔费用应是多少。
3．8、9两月乙方应申报的工程结算款应分别是多少。
第8题
(四) 背景资料 某电信施工企业(乙方)于某年8月20日与某电信运营商(甲方)签订了开挖90公里直埋光缆沟的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获批准，该工程挖沟工程量为90000延米，假设挖沟的综合施工费用单价为10元/廷米。合同约定：乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元／台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变。合同工期为30天，9月21日开工，10月20日完工。在实际工程中发生如下事件：
1．因租赁机械故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。 2．施工过程中，因路由改变，于9月30日停工，配合进行路由复查，配合工日为50个工日。 3．10月10日复工，同时甲方提出光缆路由加长，设计变更增加挖沟9000延米。 4．10月15～21日，因特大雪灾造成交通阻断，迫使工程停工，造成人员窝工40个工日，10月22日恢复挖沟工作，工程于11月8日完工。 问题 1．指出上述事件中哪些乙方可以向甲方要求索赔，哪些不可以要求索赔，简要说明原因。 2．可索赔事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？ 3．假设人工费单价24元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的55％，则合理的费用索赔总额是多少？ 4．乙方应向甲方提供的索赔文件有明有哪些？
第9题
背景
2011年5月20日，某建筑公司（乙方）与某开发商（甲方）签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，其中土方挖掘直接费单价为4．2元／m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示：土方工程采用租赁的1台挖掘机施工（租赁台班为450元）。甲、乙双方合同约定6月11日开工，6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件：
事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日。
事件二：施工中，遇到软土层，监理工程师6月15日下发停工指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
事件三：6月19日接到监理工程师于6月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深的设计变更，由此导致土方开挖量增加900m3。
事件四：6月20日～6月22日，因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件五：6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路，6月24日恢复挖掘工作，最终基坑于6月30日挖坑完毕。
针对上述五个事件，乙方向甲方均提出工期和费用索赔。
2．问题
（1）上述各事件中，乙方向甲方提出的索赔是否成立（仅就责任范围进行回答，不考虑具体日期和费用额）？并说明理由。
（2）上述事件工期索赔各多少天？总工期索赔多少天？
（3）假设合同约定人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
第10题
A.建筑公司提起诉讼，人民法院不予受理
B.欠款纠纷的诉讼时效为2年
C.由于建设单位搬迁不知去向，从2004年4月30日起该诉讼时效中止
D.因为诉讼时效中止，从2005年12月20日起该诉讼时效还应该有6个月
E.施工单位2005年12月20日找到建设单位时其诉讼时效还有10天
