首页 > 建设工程> 一级建造师

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

（四）背景资料业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同，此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作。业

（四）

背景资料

业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同，此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同。通过相互协调，编制网络进度计划，如图所示，其中K工作为设备安装与调试。

（四）背景资料业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同，此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项

由于工艺要求，B、E、F需共用一台机械。

该工程施工过程中发生了以下事件：

事件1：业主负责供应的材料供应不及时，使A工作延误6天；

事件2：甲公司因人员与材料调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失5万元；

事件3：乙公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙公司安装工作延误5天，损失12万元。

发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题

1.原计划各项工作按照最早开始时间安排，B、E、F共同使用机械在现场闲置多长时间？

第42题：原计划各项工作按照最早开始时间安排，B、E、F共同使用机械在现场闲置多长时间？说明理由。为减少机械闲置，应如何安排相关工作？

答案

查看答案

发布时间：2020-08-06

更多“（四）背景资料业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同，此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作。业”相关的问题

第1题

背景资料（四）业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同，此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作。业

背景资料（四）

业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同，此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同。通过相互协调，编制网络进度计划，如图所示，其中K工作为设备安装与调试。

由于工艺要求，B、E、F需共用一台机械。

该工程施工过程中发生了以下事件：

事件1：业主负责供应的材料供应不及时，使A工作延误6天；

事件2：甲公司因人员与材料调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失5万元；

事件3：乙公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙公司安装工作延误5天，损失12万元。

发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题

1.原计划各项工作按照最早开始时间安排，B、E、F共同使用机械在现场闲置多长时间？说明理由。为减少机械闲置，应如何安排相关工作？

2.事件1，业主是否应给予甲公司与乙公司工期和费用补偿？说明理由。

3.事件2与事件3，甲公司与乙公司的索赔能否成立？说明理由。

4.在F工作施工过程中，甲公司通过采取加快工程进度的技术措施，使F工作缩短7天，该项技术措施费用为2万元，甲公司是否可得到补偿？为什么？

5.该工程的实际工期是多少天？指出实际关键线路。

6.如果合同约定，因业主原因造成工期延误，每天补偿4000元；因施工单位原因造成工期延误，每天罚款4000元。计算各施工单位应得的工期与费用补偿及罚款各是多少？

点击查看答案

第2题

背景资料某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、 F、G、H八

背景资料

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互协调，编制了如图7所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件：

(1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制柱供应不及时，使A工作延误7天；

(2)B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致；甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误 15天；

(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失5万元；

(4)乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误 5天，损失12万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题

1．施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿？

2．如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位 6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？

3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基础分项工程的综合单价为180元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少？

点击查看答案

第3题

背景：某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、 G、H八项工

背景：

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、 G、H八项工作，合同工期36周。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期18周。编制了图4-1所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件：

事件一：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误 0.7周。

事件二：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误1.5周。

事件三：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间0.5周，窝工损失2万元。

事件四：乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误0.5周，损失12万元。

发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题：

(1)施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。

(2)如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一周补偿施工单位 6 000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6 000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？

点击查看答案

第4题

背景资料某五星级酒店进行大堂改造装修，业主采取公开招标方式选择施工单位，业主要求投标单位具

背景资料

某五星级酒店进行大堂改造装修，业主采取公开招标方式选择施工单位，业主要求投标单位具有装饰设计甲级、施工一级资质，并具有同类工程施工经验。共有A、B、C、D、E、F六家装饰施工单位报名，经过资格预审，投标单位F因资质证书不符合要求而未通过资格预审。该工程采用综合评标法，业主要求技术标和商务标分别装订报送，评标规定如下：

(1)技术标40分。其中施工方案20分，总工期8分，工程质量6分，项目班子3分，企业信誉3分。技术标各项内容的得分为各评委评分去掉最高分和最低分后的平均数。

(2)商务标60分。以标底的40%与承包商报价算术平均数的60%之和为基准价，但最高或最低报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者，在计算承包商的算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为15分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。

(3)技术标与商务标综合得分最高者为中标单位。

通过资格预审的A、B、C、D、E五家单位在投标截止时间前提交了投标文件，其中E单位将技术标与商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后在投标截止前1天报送招标代理公司，在规定开标前1小时，又递交一份补充材料，修改投标报价，但招标公司有关工作人员以一个投标单位不能提交两份投标文件为由，拒收补充材料。

开标会由市招标办主任主持，市公证处公证人员在开标前对各投标单位的资质进行审查。并对所有投标文件进行审查，确认A、B、C、D投标文件有效，E投标为废标，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明，见表7和表8。

经过计算按得分最高者中标原则确定了中标单位。

问题

1. 从背景材料来看，在该项目招投标程序中存在哪些问题？作简要说明。

2．E单位的投标书为何成废标？

3．请按综合得分最高者中标原则确定中标单位。

点击查看答案

第5题

（四）背景资料某矿井建设项目采用设计、施工、采购总承包方式（EPC）发包，总承包内容包括矿井、

（四）背景资料

某矿井建设项目采用设计、施工、采购总承包方式（EPC）发包，总承包内容包括矿井、选矿厂、机修厂、矿井专用铁路线。

设计院A、施工单位B、监理公司C组成联合体1参加投标被确定为废标；设计院D、施工单位B组成联合体2参加投标亦被确定为废标；设计院E、施工单位F、施工单位G组成联合体3参加投标并中标。建设单位招标确定监理公司H为该项目的监理方。总承包方通过招标选择分包方甲、分包方乙为分包单位。分包方组织编写分包项目实施计划，报分包单位经理批准后组织实施。|来源：建设工程教育网|

分包方甲在组织实施锚喷巷道施工过程中发生了顶板冒落事故，其原因是隐蔽工程质量控制不严，甚至锚杆数量不足。总承包方因此下达停工整顿指令。

第45题：简述联合体1、联合体2投标被确定为废标的原因。

点击查看答案

第6题

背景资料某工厂拟建一栋6层砖混结构办公楼，该市建筑某公司通过招标方式承接该项施工任务，某监理

背景资料

某工厂拟建一栋6层砖混结构办公楼，该市建筑某公司通过招标方式承接该项施工任务，某监理公司接受业主委任承担任务。该办公楼建筑平面形状为1形，设计采用混凝土小型砌块砌筑，墙体加构造柱。施工单位在竣工预验收时发现如下事件：

事件一：屋面女儿墙和顶层圈梁2～3皮砖的灰缝位出现水平裂缝，沿外墙顶部断续分布，两端较中间严重。

事件二：基础毛石砌墙体勾缝砂浆粘结有脱落、空鼓等现象。

问题：

1．试述事件一是什么质量问题？产生的原因与防治措施有哪些？

2．试述事件二是什么质量问题？产生的原因与防治措施有哪些？

点击查看答案

第7题

（二）背景资料：某10万吨级高桩煤码头工程，桩基础采用Φ120mm的钢管桩，上部结构采用钢筋混凝土

梁板结构。业主通过招标，选定了某监理机构；码头主体工程由某施工单位中标承担施工任务，在承包合同中明确，项目中的钢管桩由业主指定某钢结构厂供桩并运至现场，业主单位与供桩单位签订了合同，码头上的装、卸煤设备安装工程由中标承包主体工程的施工单位通过招标另行发包。在施工的过程中，因钢管桩供货单位供桩不及时和部分钢管桩的质量没有达到规范要求的标准等情况，使主体工程的沉桩进度延误了15天，并进一步使设备安装单位的工期延误了7天。

第35题：对于工程用的钢管桩可否视为“甲供构件”？为什么？钢管柱的验收应由哪家单住负责组织？哪些单位参加？验收的主要项目有哪些？

点击查看答案

第8题

背景：某建设单位（甲方)通过招标方式与某装饰公司（乙方)签订了某商场装修施工合同，施工开始后，建

背景：

某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同，施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故，导致直接经济损失10万元。事故发生后，建设单位以装饰公司不具备履行能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同，装饰公司不服，决定向具有管辖权的人民法院起诉。

问题：

(1)合同争议的解决方式有哪几种？

(2)仲裁的原则是什么？

(3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求？为什么？

点击查看答案

第9题

背景资料某电厂动力车间扩建工程，通过招标，星辉安装公司中标承包动力车间扩建工程。双方按规定签

背景资料

某电厂动力车间扩建工程，通过招标，星辉安装公司中标承包动力车间扩建工程。双方按规定签订了施工承包合同，约定工期为6个月，3月1日开工，在当年9月31日必须竣工。星辉公司进场后，因原有设备搬迁拖延，业主于4月10日才提供全部场地，影响了工程的开工时间。星辉公司租赁的施工机械因运输问题推迟到4月15日才进场。在施工时.因设计变更，造成施工时间增加；到工程验收时，业主提供的材料质量缺陷，星辉公司返工造成工期损失和人工费增加。

问题：

1.在动力车间扩建工程中按索赔发生的原因分析，存在哪些索赔？

2.因原有设备搬迁拖延和材料质量问题造成返工事件，星辉公司应提出哪些索赔？

3.因设计变更和施工机械问题星辉公司能否提出索赔？

4.星辉公司在签订合同后应如何使用索赔技巧来增加工程效益？

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

2024年湖北十堰注册水利水电工程师考试证书办理通知 2025年二级建筑师报名时间 2023年甘肃水利水电工程师证书2024年5月9日开始发放，可邮寄可现场 2024年城乡规划师各科复习指南 2024年广东河源一级注册建筑师考试本周末开考啦 2024年注册岩土工程师有多难考 2024年山东德州一级注册建筑师资格考试温馨提示 2024年北京一级注册建筑师资格考试准考证打印提示青海2024年城乡规划师报考时间安排 2023年湖南岳阳勘察设计水利水电工程师证书发放2024年5月13日开始

下载APP

关注公众号

TOP