某施工合同约定由承包人垫资施工,并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议,对此,人民法院可以支持的是()。
A.垫资按工程欠款处理
B.利息不予支持
C.返还垫资
D.按央行同期贷款利率4倍支付利息
E.按央行同期贷款利率支付利息
A.垫资按工程欠款处理
B.利息不予支持
C.返还垫资
D.按央行同期贷款利率4倍支付利息
E.按央行同期贷款利率支付利息
第1题
A、予以追缴
B、不予支持
C、支付按合同约定全部支付
D、只支持按银行同类贷款利息支付
第2题
A. 予以追缴
B. 不予支持
C. 支持按合同约定全部支付
D. 只支持按银行同类贷款利息支付
第3题
A.由于垫资条款无效,对垫资按无效合同处理
B. 对承包人施工所垫付的资金,按照工程欠款处理
C. 必须严格按照合同约定的垫资利息要求发包人返还垫资及其利息
D. 如果当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持
E. 合同约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分不予支持
第4题
A.已经施工完毕的基础工程质量不合格,但承包人拒绝返工进行修复
B.承包人承诺的管理人员迟迟不能到位
C.工程未能按照合同约定竣工,经发包人催告后,仍未在合理期限内施工完毕
D.承包人明确提出由于资金困乏不能按照约定垫资施工,为此而停工
E.未经发包人同意,承包人将承包范围内门窗工程分包给某安装公司施工
第5题
根据最高人民法院有关司法解释,下列不予支持的诉讼请求是()。
A.垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息
B.施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求合同约定支付工程价款
C.施工合同无效,已完工程质量合格,承包人请求合同约定支付工程价款
D.施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用
第6题
第7题
A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息
B.认定垫资违法,利息予以没收
C.返还垫资但不支付利息
D.返还垫资并双倍支付利息
第8题
A.按民间借贷处理,垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍
B.按银行借贷处理,垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算
C.合同中并无利息的约定,垫资不计息
D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效,法院不予受理
第9题
A.未按约定支付工程价款致使承包A人无法施工
B.拖欠垫资利息
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付
第10题
回答第小题
【背景资料】
某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下2层,地上5层,建筑面积27000%m2,合同价款8590万元,合同工期400á历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14%d内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28%d内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完,其后按月计量支付进度款.,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。
施工中发生如下事件:
事件1:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。
事件2:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50%m调至4.80%m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30%d后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提交了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。
工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。
该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息能否得到支持?分别说明理由。 查看材料